一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1.法律体系通常指由一个国家( )的各个部门法构成的有机联系的统一整体。
A.现行的
B.颁布的
C.强制的
D.制定的
2.下列保险合同属于强制保险合同的是( )。
A.设计责任保险
B.安装工程一切险
C.工伤保险
D.意外伤害保险
3.下列担保物权的说法中，正确的是( )。
A.只有不动产才可以抵押
B.质押物只能是动产
C.权利可以抵押
D.留置物只能是动产
4.下列关于商标专用权的说法中，错误的是( )。
A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面
B.商标专用权的保护对象是经过国家商标管理机关核准注册的商标
C.商标设计者的人身权受《商标法》的保护
D.商标注册人有权标明“注册商标”或者注册标记
5.承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于( )。
A.有效合同
B.无效合同
C.可撤销合同
D.效力待定合同
6.构成表见代理的主观要件是( )。
A.本人存在过失
B.代理人超越代理权限
C.相对人为善意
D.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
7.下列物权中，不属于用益物权的是( )。
A.土地所有权
B.土地承包经营权
C.建设用地使用权
D.地役权
8.以建筑机械设备抵押的，该抵押权自( )时设立。
A.抵押人做出意思表示
B.抵押合同生效
C.抵押物登
D.抵押物交付
9.在债的发生根据中，没有法律或合同根据，有损于他人而取得的利益的是( )。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
10.某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定王某为建筑设计师，王某完成了设计方案并交付建设单位使用，其王某享有的权利是( )。
A.使用权
B.著作权
C.署名权
D.所有权
11.我国《担保法》规定的合同担保方式有( )。
A.留置
B.保留金
C.预付款
D.暂定金
12.以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自( )时设立。
A.抵押合同订立
B.抵押物登记
C.抵押物交付
D.抵押人作出表示
13.职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过( )。
A.6个月
B.12个月
C.24个月
D.36个月
14.下列犯罪的主体属于一般主体的是( )。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.受贿罪
15.建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。则建设单位( )。
A.向发证机关报告后即可开工
B.应向发证机关申请施工许可证延期
C.应向发证机关重新申请领取施工许可证
D.应当报发证机关重新核验施工许可证
16.下列情形中，不属于注册建造师的注册证书和执业印章必然失效的是( )。
A.聘用单位被吊销营业执照的
B.已与聘用单位解除聘用合同关系的
C.年龄超过65周岁的
D.同时在两个以上单位执业的
17.对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是( )。
A.遇价格上涨，按原价执行;遇价格下降，按新价执行
B.遇价格上涨，按新价执行;遇价格下降，按原价执行
C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行
D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行
18.如果承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，则( )。
A.要约延期
B.要约中止
C.要约失效
D.要约效力待定
19.受要约人向要约人发出了同意签约的承诺，但由于邮递原因承诺书超过期限到达乙公司，则该承诺属于( )。
A.承诺超期，该承诺无效
B.承诺超期，该承诺是否有效由要约人决定
C.承诺延误，该承诺无效
D.承诺延误，该承诺是否有效由要约人决定
20.某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，造成一定的损失，则该损失应由( )承担。
A.施工单位
B.建设单位
C.产权单位
D.档案管理部门
21.下列关于工程档案资料移交的说法中，错误的是( )。
A.移交工程档案资料是建设单位的义务
B.专业分包单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总
C.监理单位整理好各项资料后移交总承包单位汇总’
D.对改建扩建和重要部位维修的工程，亦须据实修改补充和完善原档案
22.根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当( )。
A.暂停招标
B.增加申请人
C.重新招标
D.直接发包
23.因中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由( )按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
A.建设行政主管机关
B.招标人或其委托的招标代理机构
C.原评标委员会
D.新组建的评标委员会
24.根据《招标投标法》及相关法规，下列关于投标文件的说法正确的是( )。
A.投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误的，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清说明
B.投标人的澄清，说明可以采用书面形式或口头形式
C.评标委员会可以暗示投标人作出澄清说明
D.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清说明
25.中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的( )分包给他人完成。
A.全部工作
B.主体工作
C.部分非关键性工作
D.肢解部分
26.下列关于联合体投标的说法正确的是( )。
A.招标人应当在资格预审公告中载明是否接受联合体投标
B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成
C.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标，投标有效
D.资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标有效
27.关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是( )。
A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人
B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人
C.投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知
D.投标人不再具备资格预审文件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人
28.关于分包单位再分包，下列说法正确的是( )。
A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包
B.分包单位不得将其承包的工程再分包
C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件
D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人
29.施工企业的下列行为中属于资质不良行为的是( )。
A.以他人名义投标，骗取中标的
B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械的
D.需持证上岗的技术作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的
30.某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据《合同法》分则中关于( )合同的相关规定处理。
A.行纪
B.技术服务
C.委托
D.居间
31.下列关于建设工程合同的说法中，正确的是( )。
A.可以采用口头形式订立
B.属于格式合同
C.适用技术合同的相关规定
D.勘察设计合同属于建设工程合同
32.发包人与承包人约定按照固定价结算工程款。因承包人投标报价时出现少算、漏项等情形导致亏损，承包人请求进行造价鉴定据实结算的，则人民法院对承包人的请求应( )。
A.予以支持
B.不予支持
C.征求发包人意见
D.要求承包人提供证据
33.根据我国《合同法》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关( )的条款仍具有法律效力
A.缔约过失责任
B违约责任
C.解决争议方式
D.质量保修范围
34.下列不能行使合同撤销权的主体是( )。
A.订立合同时显失公平的获利方
B.以欺诈、胁迫手段订立合同的加害方
C.乘人之危的受害方
D.重大误解的双方当事人
35.根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在( )个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。
A.1
B.3
C.6
D.12
36.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的( )，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。
A.1/5
B.1/4
C.1/3
D.1/2
37.某工程需租用钢管脚手架，出租和承租双方口头约定租期为8个月。下列关于该租赁合同的说法中，错误的是( )。
A.双方应以书面形式订立合同
B.以口头方式订立，则租赁期限视为6个月
C.以口头方式订立的合同，出租人可随时解除合同，只需在合理期限之前通知承租人
D.以口头方式订立的合同，承租人可随时解除合同
38.某造纸厂污水、污染物排放严重超过国家规定排放标准，被环境保护主管部门责令限期治理。根据《水污染防治法》规定，限期治理最长不得超过( )。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
39.《绿色施工导则》规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的( )。
A.50%
B.30%
C.20%
D.10%
40.某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应当在( )小时内赶赴工地现场。
A.12
B.24
C.48
D.36
41.特种作业人员的范围由( )确定。
A.国务院
B.国务院建设行政主管部门
C.国务院负责安全生产监督管理的部门
D.国务院负责安全生产监督管理部门会同国务院有关部门
42.将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为( )。
A.群防群治制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.安全生产管理制度
43.某大型基础设施工程的开工报告依法获得批准，则该工程的建设单位应自开工报告批准之日起( )日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他部门备案。
A.5
B.7
C.10
D.15
44.施工企业应建立的建设工程安全生产管理基本制度中，( )是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
A.安全生产责任制度
B.群防群治制度
C.安全生产教育培训制度
D.安全责任追究制度
45.关于安全生产许可证的说法，错误的是( )。
A.没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证
B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动
C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证
D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件
46.施工项目负责人是指施工企业的( )。
A.总经理
B.总工程师
C.项目经理
D.董事长
47.职工在工作时间和工作岗位突发疾病死亡或者最长在( )小时内经抢救无效死亡的，可以视同工伤。
A.12
B.24
C.48
D.60
48.起重机械应当报废的标准是( )。
A.大修后才能达到安全技术标准的
B.无安全技术档案的
C.无齐全有效的安全保护装置的
D.超过制造厂家规定的使用年限的
49.生产经营企业办理安全生产许可证延期手续的时间是证书期满前( )个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
50.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期最多能承担( )个工程项目的管理工作。
A.1
B.2
C.3
D.4
51.《建设工程安全生产管理条例》规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工企业( )和总监理工程师签字后实施。
A.行政负责人
B.技术负责人
C.法定代表人
D.项目经理
52.以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等为主要内容的方案属于( )。
A.综合应急预案
B.专项应急预案
C.现场处置方案
D.施工组织方案
53.建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是( )。
A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金
B.进入被检查单位施工现场进行检查
C.实施查封、扣押
D.作出行政处罚决定
54.某项目施工过程中，监理工程师发现设计图纸保温层厚度不符合工程质量标准，则其正确做法是( )。
A.直接修改设计
B.要求设计单位修改
C.报告建设单位提出修改建议
D.报告工程建设行政主管部门要求修改
55.施工中，施工单位经监理工程师进行隐蔽工程验收后进行覆盖，后由于监理人员的更换要求对隐蔽部位重新剥露检验。检验发现质量不符合设计要求，则剥露修复和重新隐蔽的费用损失和工期由( )承担。
A.业主
B.施工单位
C.监理单位
D.业主和监理单位共同
56.根据《建设工程质量管理条例》的规定，( )在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.政府工程质量监督机构
57.某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处( )罚款。
A.10万元以上30万元以下
B.15万元以上30万元以下
C.20万元以上40万元以下
D.20万元以上50万元以下
58.某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是( )。
A.负责工程保修的施工单位
B.物业单位
C.装修单位
D.住户甲
59.仲裁是解决建筑工程合同纠纷法律解决途径之一，其基本特点中不包括( )。
A.独立性
B.公权性
C.保密性
D.自愿性
60.在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是( )。
A.被告公司注册资本
B.原告公司注册资本
C.争议标的金额
D.双方签订的合同额
61.以下关于民事诉讼证据的正确表述是( )。
A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件
B.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用
C.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证
D.当事人对鉴定意见有异议，鉴定人可以书面答复而不必出庭作证
62.某住宅楼工程的发包人甲公司拖欠承包人乙公司的工程款总计680万元，经双方签署还款协议约定：甲公司应2013年5月1日前清偿300万元;同年6月1日前清偿200万元;同年7月1日前清偿100万元;余款80万元应在同年7月31日前付清。但甲公司却没有支付任何一笔款项。乙公司诉讼时效起算日期应是( )。
A.2013年5月1日
B.2013年6月1日
C.2013年7月1日
D.2013年7月31日
63.当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后( )内提出。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.二年
64.发包人与承包人因建设工程质量发生争议，双方同意交仲裁机构仲裁。仲裁机构作出裁决书后，发包人不服仲裁裁决并向法院起诉，则法院应当( )。
A.不予受理
B.依法受理
C.撤销裁决书
D.重新审理并作出判决
65.关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是( )。
A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定
B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭
C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定
D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员
66.以下情形中，不属于行政调解的是( )。
A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解
B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解
C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解
D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解
67.下列事项中，可以不设行政许可的是( )。
A.建设工程规划
B.市场竞争机制能够有效调节的事项
C.一级建造师资格
D.企业或者其他组织的设立等，需要确定主体资格的事项
68.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是( )。
A.强制执行的理由和依据
B.当事人的姓名或者名称地址
C.当事人依法享有的陈述权和申辩权
D.行政机关的名称印章和日期
69.以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是( )。
A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件
B.确认发明专利权的案件、海关处理的案件
C.本辖区内重大复杂的案件
D.因不动产提起的行政诉讼案件
70.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应( )。
A.判决驳回上诉，维持原判
B.裁定撤销原判，发回重审
C.依法改判
D.判决变更
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71.属于建设工程监理企业安全生产管理主要义务的有( )。
A.对施工企业报送的安全技术措施进行审查
B.对进场的安全设备是否合格进行检测
C.对施工企业报送的专项施工方案审查义务
D.对发现的安全生产事故隐患向有关单位进行报告
E.对施工招标活动提供咨询
72.施工企业安全生产责任制的主要内容包括( )。
A.施工企业主要负责人的职责
B.施工企业安全生产管理机构和专职安全生产管理人员的职责
C.建设工程项目安全生产领导小组的职责
D.专职安全生产管理人员的配备要求
E.政府行政人员工程安全生产检查责任制
73.申领建筑施工企业安全生产许可证，应当具备的条件包括( )。
A.建立健全安全生产责任制
B.建设资金已落实
C.有满足施工需要的施工图纸
D.主要负责人经考核合格
E.参加意外伤害保险
74.工程监理单位的安全责任有( )。
A.采取措施保护施工现场毗邻区域内地下管线
B.审查专项施工方案
C.对施工安全事故隐患进行处理
D.及时报告安全生产事故
E.组织抢救生产安全事故
75.关于项目负责人带班生产的说法，正确的有( )。
A.在同一时期最多能承担两个工程项目的管理工作
B.应加强对重点部位，关键环节的控制
C.要认真做好带班生产记录并签字存档备查
D.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的60%
E.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假
76.在建工程施工企业的消防安全教育工作要求主要有( )。
A.建设工程施工结束后应当对施工人员开展消防安全总结
B.在建设工地醒目位置悬挂消防安全挂图
C.对明火作业人员进行每年至少一次消防安全教育
D.组织灭火和应急疏散演练
E.建筑技术操作工人的职业教育
77.当事人对法院管辖权有异议的，应当在( )期间内提出。
A.第一次开庭时
B.法庭辩论终结前
C.提交答辩状期间
D.被告收到起诉状副本之日起15日内
E.第一审判决作出前
78.按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，建设工程项目的竣工结算主要包括( )。
A.单位工程竣工结算
B.单项工程竣工结算
C.群体工程竣工结算
D.年度工程竣工结算
E.建设项目竣工总结算
79.下列属于工程质量保修书必须明确的内容是( )。
A.保修范围
B.保修人员
C.保修期限
D.保修责任
E.保修金比例
80.下列关于招标基本程序的说法正确的有( )。
A.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准
B.招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构
C.招标项目应当设定标底，标底必须保密
D.招标人不得在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查
E.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
81.下列情形中属于未能在实质上响应招标，应作否决投标处理的有( )。
A.投标文件在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，但补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果
B.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章
C.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限
D.投标文件附有招标人不能接受的条件
E.没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵
82.下列关于联合体投标的说法正确的有( )。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级
C.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级
D.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人
E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标
83.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以对已提交的投标文件进行( )。
A.补充
B.修改
C.澄清
D.撤回
E.撤销
84.关于建设工程总承包的发包，下列说法正确的有( )。
A.建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工一并发包给一个工程总承包单位
B.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程的勘察、设计、施工与设备采购一并发包给一个工程总承包单位
C.建筑工程的发包单位不可以将建筑工程勘察、设计、施工割裂开来，分别发包给三个工程总承包单位
D.建筑工程的发包单位可以将建筑工程勘察、设备采购发包给一个工程总承包单位
E.建筑工程的发包单位可以将建筑工程施工、设备采购发包给一个工程总承包单位
85.下列行为属于工程安全不良行为的有( )。
A.在城市市区内的建设工程的施工现场实行封闭围挡
B.施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明
C.转让安全生产许可证的
D.未在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材
E.在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
86.根据我国《合同法》的规定，下列属于当事人可以依法解除合同的情形是( )。
A.在履行期届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务的
B.对方延迟履行合同，经催告后履行的
C.有违约行为致使不能实现合同目的
D.发生不可抗力导致合同无法履行
E.对方不适当履行合同
87.违约责任的形式有( )。
A.继续履行
B.采取补救措施
C.赔偿损失
D.支付定金
E.没收财产或抵押物
88.根据《劳动法》的规定，关于妇女、未成年人劳动保护的理解正确的是( )。
A.企业不得聘用未满18周岁的未成年人
B.企业必须定期为未成年人进行健康检查
C.企业不得安排妇女从事矿山井下、有毒有害的劳动
D.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动
E.企业不得安排妇女和未成年人从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动
89.甲、乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间。下列说法正确的是( )。
A.丙的保证方式为一般保证
B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
C.若甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任
D.若甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任
E.乙将其债务转让，必须取得丙的书面同意，否则丙不再承担保证责任
90.法律规定可以质押的权利是( )。
A.汇票
B.支票
C.提单
D.所有基金份额、股权
E.依法可以转让的专利权
91.下列属于行政法规文件的是( )。
A.《招标投标法实施条例》
B.《建设工程质量管理条例》
C.《市政公用设施防灾管理规定》
D.《建筑法》
E.《建设工程安全生产管理条例》
92.下列关于地役权的说法中，正确的是( )。
A.地役权属于不动产用益物权
B.地役权依登记设立
C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权
D.地役权不可以单独转让
E.设立地役权应当签订地役合同
93.因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是( )。
A.所有人
B.管理人
C.监理人
D.使用人
E.政府
94.属于承担民事责任的方式的是( )。
A.警告
B.支付违约金
C.解除合同
D.提供抵押物
E.赔礼道歉
95.不需要办理施工许可证的建设工程有( )。
A工程投资额在30万元以下的建筑工程
B建筑面积在300平方米以下的建筑工程
C.农民自建低层住宅的建筑活动
D.企业自建低层住宅的建筑活动
E.军用房屋建筑工程
96.首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交的材料有( )。
A.企业法人营业执照原件
B.企业章程
C.建筑业企业资质申请表及相应的电子文档
D.建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书，身份证明及养老保险凭证
E.建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书
97.我国《民事诉讼法》规定的特别程序的案件是( )。
A.宣告失踪或者宣告死亡案件
B.确认调解协议案件
C.实现担保物权案件
D.不动产所有权确认案件
E.选民资格案件
98.行政强制措施的种类包括( )。
A.冻结存款汇款
B.强制解除合同
C.查封场所设施或者财物
D.限制公民人身自由
E.扣押财物
99.不得抵押的财产包括( )。
A.集体土地所有权
B.社会团体的教育设施
C.有争议的财产
D.被查封、扣押、监管的财产
E.抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山土地使用权
100.人民法院经审理，认为具体行政行为有下列( )情形的，判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为。
A.主要证据不足的
B.适用法律法规错误的
C.行政处罚显失公正的
D.被告不履行或者拖延履行法定职责的
E.诉讼期间原告申请具体行政行为停止执行的
答案及解析
一、单项选择题
1.A
【解析】法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。故A为正确选项。
2.C
【解析】2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议作出的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国建筑法>的决定》将《建筑法》第四十八条修改为：“建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费”。至此，意外伤害险不再是强制性保险。故C为正确选项。
3.D
【解析】按照《物权法》规定，抵押物可以是动产或不动产，但不可以是权力;质押分为动产质押和权利质押，但质押物不可以是不动产;而留置物只能是动产，不可以是不动产或权利。故D为正确选项。
4.C
【解析】同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受《著作权法》保护。故C为正确选项。
5.B
【解析】根据《建筑法》第26条规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。故B为正确选项。
6.C
【解析】须相对人为善意，这是构成表见代理的主观要件。如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不构成表见代理。故C为正确选项。
7.A
【解析】用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。故A为正确选项。
8.B
【解析】《物权法》第189条规定：“企业、个体工商户、农业生产经营者以本法第一百八十一条规定的动产抵押的，应当向抵押人住所地工商行政管理部门办理登记。抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记的，不得对抗善意第三人”。故B为正确选项。
9.C
【解析】根据我国《民法通则》关于债的规定，合同之债是指按照合同约定在当事人之间产生的特定权利和义务关系;侵权行为是指没有法律依据，侵害国家、集体或者他人财产以及侵害人身权利的行为;不当得利是指没有合法依据，取得不当利益，造成他人损失所产生的行为;无因管理是指没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损进行管理或者服务的行为。故C为正确选项。
10.C
【解析】2010年2月经修改后颁布的《中华人民共和国著作权法》(以下简称《著作权法》)规定，有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者其他组织享有，法人或者其他组织可以给予作者奖励：(1)主要是利用法人或者其他组织的物质技术条件创作，并由法人或者其他组织承担责任的工程设计图、产品设计图、地图、计算机软件等职务作吊;(2)法律、行政法规规定或者合同约定著作权由法人或者其他组织享有的职务作品。故C为正确选项。
11.A
【解析】根据《担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。故A为正确选项。
12.B
【解析】《物权法》第187条规定：以正在建造的建筑物抵押的，“应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立”。故B为正确选项。
13.B
【解析】根据《工伤保险条例》规定，停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。故B为正确选项。
14.A
【解析】一般主体，是指具有一般犯罪主体所要求的法定构成要件的自然人，即我国刑法分则条文要求行为人达到法定刑事责任年龄.具备刑事责任能力即可符合犯罪主体条件的那些犯罪的主体，是“特殊主体”的对称。特殊主体，是指具有一般犯罪主体所要求的成立条件外，还必须具有某些犯罪所要求的特定身份作为其构成要件的自然人主体，是“一般主体”的对称。故A为正确选项。
15.C
【解析】《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月;既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故C为正确选项。
16.D
【解析】根据《注册建造师管理规定》的规定，有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效：(1)聘用单位破产的;(2)聘用单位被吊销营业执照的;(3)聘用单位被吊销或者撤回资质证书的;(4)已与聘用单位解除聘用合同关系的;(5)注册有效期满且未延续注册的;(6)年龄超过65周岁的;(7)死亡或不具有完全民事行为能力的;(8)其他导致注册失效的情形。而注册建造师同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业的，行政机关可给予警告、责令改正、处以罚款等行政处罚。故D为正确选项。
17.D
【解析】本题题干描述合同中已约定了价格，不属于合同中对价款约定不明的情形，应当按照约定的价格执行。故D为正确选项。
18.C
【解析】《合同法》第二十条规定的要约失效的情形有：(1)拒绝要约的通知到达要约人;(2)要约人依法撤销要约;(3)承诺期限届满，受要约人未作出承诺;(4)受要约人对要约的内容作出实质性变更。故C为正确选项。
19.D
【解析】《合同法》第29条规定，受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。故D为正确选项。
20.B
【解析】工程实践中，建设单位应向施工单位提供地下管线的原始资料，并保证资料真实准确齐全，这是建设单位的基本责任和义务，否则建设单位承担由此导致的后果。故B为正确选项。
21.C
【解析】《城市建设档案管理规定》中规定，设计监理工程资料由设计监理单位整理后移交建设单位。故C为正确选项。
22.C
【解析】根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。故C为正确选项。
23.C
【解析】中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。故C为正确选项。
24.A
【解析】根据《招标投标法实施条例》的规定，投标文件中有含义不明确的内容，明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清说明，应当书面通知该投标人。投标人的澄清说明，应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。B选项错误。评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清说明，不得接受投标人主动提出的澄清说明。C、D选项错误。故A为正确选项。
25.C
【解析】《招标投标法》规定，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。故C为正确选项。
26.A
【解析】《招标投标法实施条例》规定，招标人应当在资格预审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。A选项正确。招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。B选项错误。资格预审后联合体增减，更换成员的，其投标无效。D选项错误。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。C选项错误。故A为正确选项。
27.D
【解析】《招标投标法实施条例》规定，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。A、B选项均错误。并且只要发生重大变化均应当及时书面告知招标人，所以C选项错误。投标人不再具备资格预审文件，招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。可见不再具备资格条件的也属于重大变化，应当及时书面告知招标人。故D为正确选项。
28.B
【解析】《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，因此B选项正确，A、C、D选项错误。故8为正确选项。
29.D
【解析】以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的，属于承揽业务不良行为认定标准，A选项错误。施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的;委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装，拆卸施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施的;这两项属于工程安全不良行为认定标准，因此B、C选项错误。按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核、未取得证书上岗，情节严重的，属于资质不良行为认定标准，D选项正确。故D为正确选项。
30.C
【解析】《合同法》规定，委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务，也可以概括委托受托人处理一切事务。招标代理合同属于委托合同的一种。故C为正确选项。
31.D
【解析】《合同法》明确规定，建设工程合同应当采用书面形式;《合同法》第39条规定，格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款;建设工程合同不属于格式合同;《合同法》第16章“建设工程合同”第287条规定，本章没有规定的，适用承揽合同的有关规定。故D为正确选项。
32.B
【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第22条规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持。故B为正确选项。
33.C
【解析】《合同法》规定，合同无效，被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。故C为正确选项。
34.B
【解析】可以行使撤销权的主体有：欺诈、胁迫的受害人，乘人之危与显失公平的受害人，重大误解的双方当事人均有撤销合同的权利。故8为正确选项。
35.C
【解析】《劳动合同法》第41条第二款规定，用人单位依照本条第一款规定裁减人员，在六个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减的人员。故C为正确选项。
36.A
【解析】分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。故A为正确选项。
37.B
【解析】《合同法》第215条规定，租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。不定期租赁合同，当事人可以随时解除合同，但出租人解除合同应当在合理期限之前通知承租人。故B为正确选项。
38.C
【解析】《水污染防治法》规定，限期治理的期限最长不超过1年。故C为正确选项。
39.C
【解析】《绿色施工导则》规定，施工用电及照明：(1)临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。(2)照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。故C为正确选项。
40.B
【解析】根据《文物保护法》规定，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场。故B为正确选项。
41.D
【解析】根据《安全生产法》的规定，特种作业人员的范围由国务院负责安全生产监督管理的部门会同国务院有关部门确定。《建筑施工特种作业人员管理规定》就建筑施工特种作业人员的范围进一步进行了界定。故D为正确选项。
42.C
【解析】《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。其中，安全生产责任制度的主要内涵是将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上。故c为正确选项。
43.D
【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。故D为正确选项。
44.A
【解析】建设工程安全生产管理基本制度的主要内容有安全生产责任制度，群防群治制度，安全生产教育培训制度，安全责任追究制度等。其中安全生产责任制度是最为核心的制度，要求施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责;施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员;建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组;建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应符合法律要求。故A为正确选项。
45.A
【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第l3条规定：建设主管部门在颁发施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证;第2条规定：建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动;第15条规定：建筑施工企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。故A为正确选项。
46.C
【解析】《建设工程质量管理条例》第26条规定：“施工单位应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人”;《建设工程安全生产管理条例》第21条规定：“施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责”。施工项目经理是施工企业的项目负责人。故C为正确选项。
47.C
【解析】职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的……职工有以上第(1)项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇。故C为正确选项。
48.D
【解析】根据《建筑起重机械安全监督管理规定》的规定，有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租使用：(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。“建筑起重机械有前述第(1)，(2)、(3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续”。故D为正确选项。
49.C
【解析】根据《安全生产许可证条例》的规定，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。故C为正确选项。
50.A
【解析】根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作。故A为正确选项。
51.B
【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。故B为正确选项。
52.B
【解析】综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练等主要内容;专项应急预案，应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容;现场处置方案，应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。故B为正确选项。
53.B
【解析】县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施：(1)要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料;(2)进入被检查单位施工现场进行检查;(3)纠正施工中违反安全生产要求的行为;(4)对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除，重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工。建设工程安全监督机构受建设行政主管部门委托，行使以上权利，但不得越权。故B为正确选项。
54.C
【解析】工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或合同约定质量要求时，应当通过建设单位向设计单位提出建议，没有修改权。故C为正确选项。
55.B
【解析】《建设工程质量管理条例》第32条规定：“施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修”。隐蔽工程在隐蔽前，必须通知建设单位和建设工程质量监督机构进行检查，合格后方可进行隐蔽。事后建设单位或其代表对前期检查有疑问时，可以重新检查，重新检查合格，则建设单位承担相关费用和工期影响;不合格，则施工单位自己承担相关费用及工期影响。施工单位不能拒绝检查，需要予以配合。故B为正确选项。
56.A
【解析】《建设工程质量管理条例》第13条规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。故A为正确选项。
57.D
【解析】《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。故D为正确选项。
58.A
【解析】住户乙的损失是由于住户甲使用不当造成的，不属于施工单位保修责任范畴。住户乙的损失，是住户甲装修造成的，甲是侵权人，应承担赔偿责任;装修单位不当施工是造成损失的直接责任人，应承担赔偿责任;物业单位是物业管理的直接责任人，其应当承担管理责任。故A为正确选项。
59.B
【解析】公权性系人民法院在民事诉讼中的基本特征之一。我国《民事诉讼法》规定：“凡在中华人民共和国领域内进行民事诉讼，必须遵守本法”;“民事案件的审判权由人民法院行使”。而仲裁委员会具有民间性质，其受理案件是基于当事人之间达成的仲裁协议。我国《仲裁法》第4条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理”。因此，公权性并非仲裁的基本特征，故B为正确选项。
60.C
【解析】依据最高人民法院《全国各省、自治区、直辖市高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商事案件标准》的规定，争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据。而当事人公司的注册资本与确定级别管辖无关，合同额与争议标的金额不是同一概念。故C为正确选项。
61.C
【解析】我国《民事诉讼法》第70条规定：“书证应当提交原件”;第72条规定：“凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证”;第78条规定：“当事人对鉴定意见有异议或者人民法院认为鉴定人有必要出庭的，鉴定人应当出庭作证”。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第68条之规定，未经对方当事人同意私自录制的谈话资料，只要未侵害他人合法权益且不违反法律禁止性规定，则有可能作为证据使用。故C为正确选项。
62.D
【解析】《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第5条规定：“当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间从最后一期履行期限届满之日起计算”。本题乙公司提起诉讼时效的期间应当自最后一期债务履行期届满日即2013年7月31日起计算。故D为正确选项。
63.B
【解析】我国《民事诉讼法》第205条规定：“当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出”。故B为正确选项。
64.A
【解析】我国《仲裁法》第5条仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。故A为正确选项。
65.C
【解析】我国《仲裁法》第30条规定：“仲裁庭可以由三名仲裁员或者一名仲裁员组成。由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员”;第31条规定：当事人约定由一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。故C为正确选项。
66.D
【解析】依据教材lZ308041的定义，行政调解是指国家行政机关应纠纷当事人的请求，依据法律法规和政策，对属于其职权范围内的纠纷，通过说服教育，使纠纷双方互相谅解，在平等协商的基础上达成一致协议，促成当事人解决纠纷。只有D选项不符合上述行政调解的定义。故D为正确选项。
67.B
【解析】我国《行政许可法》第12条规定了可以设定行政许可的6种情形，本题A、C、D选项符合其中第(1)、(3)、(5)项规定。《行政许可法》第13条规定了可以不设行政许可的4种情形，其中第(2)项规定：“市场竞争机制能够有效调节的事项”，可以不设行政许可。故B为正确选项。
68.C
【解析】根据我国《行政强制法》第37条规定：“强制执行决定应当以书面形式作出，并载明下列事项：(1)当事人的姓名或者名称地址;(2)强制执行的理由和依据;(3)强制执行的方式和时间;(4)申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限;(5)行政机关的名称印章和日期”。A、B、D选项均属于行政强制执行决定书中必须载明的法定事项。而对于“当事人依法享有的陈述权和申辩权”，则是行政机关在作出强制执行决定之前，书面催告当事人时所必需载明的事项之一。故C为正确选项。
69.D
【解析】我国《行政诉讼法》第14条规定：“中级人民法院管辖下列第一审行政案件：(1)确认发明专利权的案件、海关处理的案件;(2)对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件;(3)本辖区内重大复杂的案件。’’本题A、B、C项均属于中级人民法院管辖的第一审行政案件。因不动产提起的行政诉讼，依法应由不动产所在地人民法院管辖，但并非一定是由中级人民法院作一审。故D为正确选项。
70.C
【解析】我国《行政诉讼法》第61条规定：“(1)原判决认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决驳回上诉，维持原判;(2)原判决认定事实清楚，但是适用法律、法规错误的，依法改判;(3)原判决认定事实不清，证据不足，或者由于违反法定程序可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，也可以查清事实后改判。”而“判决变更”不是法院处理上诉案件的一种独立结果。故C为正确选项。
二、多项选择题
71.A、C、D
【解析】工程监理单位的安全责任主要包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审查;依法对施工安全事故隐患进行处理;施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向有关主管部门报告;依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。故A、C、D为正确选项。而B选项是检测单位的义务，E选项与安全责任关联较小，均为非正确选项。
72.A、B、C、D
【解析】施工单位必须遵守安全生产的法律法规，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。其中，施工单位主要负责人对安全生产工作全面负责;施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员;建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组;建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应符合法律要求。故A、B、C、D为正确选项。E选项为政府安全责任的范畴。
73.A、D
【解析】根据《安全生产许可证条例》第6条规定，“(1)建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程”;“(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格”等条件，是建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件。而原来规定的“(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费”中的“办理意外伤害保险”已经被新修订的《建筑法》第48条所取代，不再是强制条件。而“建设资金已落实;有满足施工需要的施工图纸”是取得施工许可证的必要条件，不是取得安全生产许可证的必要条件。故A、D为正确选项。
74.B、C、D
【解析】工程监理单位的安全责任主要包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审查;依法对施工安全事故隐患进行处理;施工单位拒不整改或者不停止施工，及时向有关主管部门报告;依照法律法规和工程建设强制性标准实施监理。故B、C、D为正确选项。而A选项为施工企业的安全责任，E选项为事故发生单位的安全义务。
75.B、C、E
【解析】根据相关规定，项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作;项目负责人带班生产时，要全面掌握工程项目质量安全生产状况，加强对重点部位，关键环节的控制，及时消除隐患。要认真做好带班生产记录并签字存档备查;项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%;因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。故B、C、E为正确选项。
【解析】公安部、住房和城乡建设部等9部委2009年5月发布的《社会消防安全教育培训规定》规定，在建工程的施工单位应当开展下列消防安全教育.Y-作：(1)建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育;(2)在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识;(3)对明火作业人员进行经常性的消防安全教育;(4)组织灭火和应急疏散演练。故B、D为正确选项。而A选项是工程竣工事后的总结，C、E选项都不属于在建工程的专项培训工作。
77.C、D
【解析】依据我国《民事诉讼法》第125条和127条之规定，“被告应在收到起诉状副本之日起l5日内提出答辩状”;“当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出”。故C、D表述意思相同，为正确选项。
78.A、B、E
【解析】按财政部、建设部发布的《建设工程价款结算暂行办法》规定，工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。故A、B、E为正确选项。
79.A、C、D
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。故A、C、D为正确选项。而保修人员、保修金比例等不是强制性规定内容。
80.A、E
【解析】《招标投标法》第9条规定：招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准;《招标投标法》第12条规定：招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构;《招标投标法实施条例》第27条规定：招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，标底必须保密;《招标投标法》第18条规定：招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查;《招标投标法》第34条规定;开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。故A、E为正确选项。而B、C、D选项违反法律规定。
81.B、C、D、E
【解析】《评标委员会和评标办法暂行规定》第25条和第26条分别规定了重大偏差和细微偏差的情形。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。本题中，A选项属于细微偏差，不影响投标文件的有效性;而B、C、D、E选项属于为未能对招标文件作出实质性响应的重大偏差，应作否决投标处理。故B、C、D、E为正确选项。
82.A、D、E
【解析】《招标投标法》第31条规定：“联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级”。“联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人”。“招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争”。B、C选项不符合法律规定。故A、D、E为正确选项。
83.A、B、D
【解析】《招标投标法》第29条规定：“投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人”;第23条规定：“招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人”。根据《招标投标法实施条例》第35条规定，投标文件的撤回与撤销其法律后果不同，即投标人在投标截止时间前收回投标文件的是撤回，招标人已收取的投标保证金应当退还;投标截止后投标人收回投标文件的是撤销，招标人可以不退还投标保证金。故A、B、D为正确选项。
84.A、D、E
【解析】《建筑法》第24条规定，建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。故A、D、E为正确选项。
85.B、C、D、E
【解析】根据相关“建筑市场施工单位不良行为记录认定标准”，对于在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;转让安全生产许可证的;未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的;在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的行为等，均属于工程安全不良行为。故B、C、D、E为正确选项。
86.A、C、D
【解析】《合同法》第94条规定了当事人可以解除合同的情形有：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。故A、C、D为正确选项。
87.A、B、C
【解析】当事人违反合同义务应承担的违约责任的种类主要有：继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。故A、B、C为正确选项。
88.B、D、E
【解析】《劳动法》第15条和第59条规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人;禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。故B、D、E为正确选项。
89.C、E
【解析】根据《担保法》第l9条规定，当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任;第22条规定，保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任;第23条规定，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任;《担保法》第26条规定：在合同约定的保证期间和自主债务履行期届满之日起六个月内，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任;另外，根据第25条和第26条的规定，保证期间属于除斥期间，不是诉讼时效。故C、E为正确选项。
90.A、B、C、E
【解析】《物权法》第223条规定，债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：(1)汇票、支票、本票;(2)债券、存款单;(3)仓单、提单;(4)可以转让的基金份额、股权;(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;(6)应收账款;(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。需要注意的是，不是所有的基金份额、股权都可以质押，只有依法可以流通转让的基金份额、股权才可以质押。故A、B、C、E为正确选项。
91.A、B、E
【解析】《招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等属于行政法规文件。而C选项《市政公用设施防灾管理规定》属于部门规章，D选项《建筑法》属于法律。故A、B、E为正确选项。
92.A、D、E
【解析】根据《物权法》第l56条规定，地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人约定设立的属于《物权法》第三章“用益物权”的范畴。第157条规定，设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。第158条规定，地役权自地役权合同生效时设立;第l63条规定，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权;根据第165条规定，地役权属于从属权利，不得单独转让。故A、D、E为正确选项。
93.A、B、D
【解析】《侵权责任法》第85条规定：建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。故A、B、D为正确选项。
94.B、E
【解析】《民法通则》l34条规定，承担民事责任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨碍;(3)消除危险;(4)返还财产;(5)恢复原状;(6)修理、重作、更换;(7)赔偿损失;(8)支付违约金;(9)消除影响，恢复名誉;(10)赔礼道歉。故8、E为正确选项。
95.A、B、C、E
【解析】《建筑工程施工许可管理办法》第2条和第16条规定了不需要办理施工许可证的情形，包括：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平米以下的建筑工程，抢险救灾工程、临时性建筑工程、农民自建两层以下(含两层)住宅工程，以及按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程、军用房屋建筑工程等。故A、B、C、E为正确选项。
96.B、C、D、E
【解析】《建筑业企业资质管理规定》规定，首次申请或者增项申请建筑业企业资质，应当提交以下材料：(1)建筑业企业资质申请表及相应的电子文档;(2)企业法人营业执照副本;(3)企业章程;(4)企业负责人和技术、财务负责人的身份证明、职称证书、任职文件及相关资质标准要求提供的材料;(5)建筑业企业资质申请表中所列注册执业人员的身份证明、注册执业证书;(6)建筑业企业资质标准要求的非注册的专业技术人员的职称证书、身份证明及养老保险凭证;(7)部分资质标准要求企业必须具备的特殊专业技术人员的职称证书、身份证明及养老保险凭证;(8)建筑业企业资质标准要求的企业设备、厂房的相应证明;(9)建筑业企业安全生产条件有关材料;(10)资质标准要求的其他有关材料。故B、C、D、E为正确选项。
97.A、B、C、E
【解析】《民事诉讼法》第l77条规定：“人民法院审理选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件”，适用第十五章特别程序的规定。故A、B、C、E为正确选项。
98.A、C、D、E
【解析】我国《行政强制法》第9条规定的行政强制措施的种类包括：(1)限制公民人身自由;(2)查封场所设施或者财物;(3)扣押财物;(4)冻结存款汇款;(5)其他行政强制措施。本题B项不属于法定的行政强制措施。故A、C、D、E为正确选项。
99.A、B、C、D
【解析】《物权法》第184条规定不得抵押的财产包括：(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。故A、B、C、D为正确选项。
100.A、B
【解析】依据《行政诉讼法》第54条的规定，具体行政行为具有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出具体行政行为：(1)主要证据不足的;(2)适用法律、法规错误的;(3)违反法定程序的;(4)超越职权的;(5)滥用职权的。但本题中，C选项属于可以判决变更的情形，D选项属于法院判决被告在一定期限内履行的情形，E选项属于法院判断是否裁定停止执行的情形，均不属于法院判决撤销或者部分撤销的情形。故A、B为正确选项。